因甲方不付进度款停工联系函（因甲方不付款停工范文）

本文目录一览：

下停工令，限期整改通知。停工令一般由总监下达。

当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。特此通知。

停工通知甲方单位：兹有xxxxx工程，按照我们双方的合同约定，工程进度已达50%，贵司应向我司支付合同进度款项，金额共计XXXXX元，我方已多次通过口头、书面致函通知贵单位，至今超过两周为得到回应和付款，贵单位已经明显违约，我方按约不得已通知贵方，我方三天后在该工程停止施工。

甲方资金按合同到位，且全部支付给施工单位，责任在施工单位，监理工程师应该要求施工单位立即正常施工，擅自停工属于违约行为。一切后果有施工单位承担。同时将详细情况以书面向甲方反应。通知单就写：要求施工单位采取措施筹集资金，尽快复工，保证按合同工期完成建设任务。保证本建设项目的目标顺利实现。

根据查询相关资料显示：书面通知拿到手。首先从甲方处将其要求停工的书面通知拿到手，若因为停工给您造成损失的，则在后期可以依照甲方停工要求，让对方承担损害赔偿责任。若甲方停工是为解除合同约定的，则在法律上应当就此收集甲方单方违约的证据，其同样需要您提供证据予以证明。

1、工程联系单致：***项目监理部：根据合同约定，甲方提供的钢筋材料应在9月15日前进场。

2、工程联系单要写清楚原因，重要性，时间等等。我单位承建的工程，已施工至关键阶段。因贵单位的原因，造成供材未进场使关键工序无法施工，严重延误了计划工期。请贵单位及时解决上述情况。另我公司将视本次事件对施工进度的影响大小，考虑依据双方签定的合同条款，向贵公司提出工期及经济索赔。

3、钢筋没有这种规格呢，所以要及时写联系单说：经市场调查及咨询相关厂家无此类型钢筋，请设计复核是否有误。

4、文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。工期要求主体工程工期为个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。

因甲方不付进度款停工联系函（因甲方不付款停工范文）

1、由于甲方于2011年3月10日开始渠道放水，导致工程部分施工点无法继续施工，直至2011年11月3日放水结束，实际停工时间共计238天。这导致我方工程成本增加，因此根据合同条款第一部分第12条第2小点的相关规定，我们有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并要求支付合理利润。

2、索赔计算：根据具体损失情况，如人工费按每天每人15元计算，管理费为人工费的20%，机械停滞费为机械台班费的40%。索赔说明：甲方原因造成的停工，承包人应根据实际情况提出赔偿要求，包括但不限于上述各项费用。

3、按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。

支付工程款申请书，说明现在的形象进度，应支付工程款数额，目前为何停工等等，就像陈情表一样。把停工和甲方未支付工程款关联，把责任推出去并通知甲方付款，否则无限期停工，当然要委婉点。把签收记录做好，给甲方监理各一份。

法律分析：甲方不付进度款还叫施工可以先行与之协商，了解其不付工程款的具体原因，如果只是耍赖不给，可以向法院进行起诉，拿起法律武器来争取自己的合法利益。也可以通过电话和函件催收，如果电话和函件效果都不理想，就可以经常去对方公司上门催收，还可以委托律师代为催收。

甲方不付工程款怎么办通过电话和函件催收。经常给施工方公司去个电话，询问工程款进度，并且注意做好录音工作，防止对方钻法律空子，提前保留证据，有备无患。必要时通过挂号信的方法给对方公司发催收函并留底，以阻断时效。亲自到对方公司上门催收。

法律分析：一般情况下，双方应尽量协商解决。对于无法协商一致的，可采取诉讼或仲裁的形式来解决。当遇到拖欠工程款时，建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，就可能会丧失胜诉权，胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。

工地工程款一直拖欠不给怎么办通过电话和函件催收。经常给施工方公司去个电话，询问工程款进度，并且注意做好录音工作，防止对方钻法律空子，提前保留证据，有备无患。必要时通过挂号信的方法给对方公司发催收函并留底，以阻断时效。亲自到对方公司上门催收。

To：甲方部门人员姓名，职位，联系电话 Required Completion Date： [具体日期] 尊敬的甲方负责人：鉴于我方已按照合同约定，于[具体日期]安排了充足的人力和设备抵达施工现场，并做好了施工前的各项准备工作，遗憾的是，由于贵方[具体原因]，我们无法按计划开始施工。

要想给甲方写一份联系函，主要写明工程现在的进展。以及停工的原因。一定要让甲方明白原因在它们身上。

甲方设计问题现在施工验收不过联络涵这样写，标题写我方公司的工资联络函，下面写From：部门人员姓名，职位，电话，要求完成日期。再写TO：部门人员姓名，职位，电话，可以达到日期。下面再有大格，具体写什么事，做法。正文写关于施工验收不过的原因。